Статья 8.Приемка работ

8.1.Приемка работ и испытания.

8.1.1. Подрядчик ежемесячно не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным, передает Генподрядчику единовременно следующие документы:

- Акты выполненных работ по форме КС-2 (3 экз.);

- Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (3 экз.);

- оригиналы счетов-фактур;

- оригиналы счетов на оплату;

- отчет об использовании давальческих материалов;

- исполнительную документацию по выполненным работам в соответствии со СНиП: журналы производства работ, исполнительную съемку, акты скрытых работ (3 экз.), акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

– паспорта, сертификаты и гарантийные талоны на используемые строительные материалы, установленное оборудование

Документы передаются с сопроводительным письмом.

В случае выполнения Подрядчиком всех Работ на Объекте до окончания отчетного месяца, Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику документы, указанные выше, не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения всех Работ на Объекте.

8.1.2. Приемка выполненных работ, как промежуточная, так и итоговая, а также приемка предоставленных документов производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Генподрядчиком от Подрядчика всего комплекта документов, указанных в п.8.1.1. настоящего Договора, после чего Генподрядчик либо подписывает Акты по форме КС-2 и КС-3, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания. Для рассмотрения исправленных Подрядчиком Актов и документов устанавливается такой же порядок и сроки рассмотрения Генподрядчиком.

8.1.3. Для приемки выполненных Работ организуется приемочная комиссия, в состав которой входят представители Сторон, представители технического надзора, авторского надзора, а в случае необходимости представители соответствующих государственных органов. Работы считаются принятыми только при наличии на Акте сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 подписей всех лиц, участвующих в приемке. Акт подписывается в случае отсутствия претензий к качеству и объему Работ, указанных в Акте, а также отсутствия претензий к информации, полноте и надлежащему оформлению предоставленной Подрядчиком документации, указанной в п.8.1.1. настоящего Договора.

8.1.4. Итоговая сдача-приемка работ осуществляется Сторонами при наличии всех необходимых Актов выполненных работ по этапам и при предъявлении Подрядчиком Генподрядчику Журнала производства работ по Объекту посредством подписания итогового Акта сдачи-приемки работ. Наличие на момент сдачи работ не устраненных замечаний Генподрядчика являются основанием для отказа в приемке работ. В этом случае составление письменного мотивированного отказа не требуется. При мотивированном отказе одной из Сторон от подписания Акта выполненных работ либо Акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом, с указанием перечня недостатков. При отказе от подписания указанных документов Генподрядчик вправе предъявить одно из требований к Подрядчику, применение которых предусмотрено пунктом 8.3. Договора. Подписание Генподрядчиком Актов выполненных работ по форме КС-2 не лишает Генподрядчика права проверки качества выполненных работ при итоговой приемке работ и отказа от таковой приемки в случае обнаружения недостатков и дефектов в результатах выполненных ранее работ.

8.1.5. Подрядчик обязан организовывать периодические проверки выполненных работ и качества используемых работ. Сообщение о начале проверки должно направляться Генподрядчику за 3 (три) рабочих дня до начала проверки.

8.1.6. Генподрядчику предоставляется право самостоятельно производить проверки (испытания) выполненных работ и качества используемых Подрядчиком материалов. О замеченных недостатках и/или дефектах Генподрядчик обязан сообщить Подрядчику посредством внесения соответствующих записей в Журнал производства работ либо в иной письменной форме.

8.1.7. Отсутствие при проверке (испытаниях) представителя Генподрядчика, проведение Подрядчиком проверки в его присутствии, а также самостоятельное проведение Генподрядчиком проверок не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполнения работ по Договору.

8.1.8.

8.2. Скрытые строительные работы.

8.2.1. Подрядчик сообщит письменно Генподрядчику о необходимости осуществления промежуточной приемки работ подлежащих скрытию конструкций заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки.

8.2.2. Если Генподрядчик не явится к проведению промежуточной приемки работ, подлежащих скрытию конструкций, то Подрядчик составляет односторонний Акт и считает работы принятыми.

8.2.3. Подрядчик по указанию Генподрядчика должен принять меры, чтобы произвести вскрытие части работ. Если эти части работ были заделаны (скрыты) после выполнения подпункта 8.2.1. или 8.2.2. Договора и окажется, что они были выполнены в соответствии с проектной документацией и условиями Договора, то расходы за вскрытие, скрытие и приведение в надлежащий порядок этих частей работ возлагаются на Генподрядчика. В любом другом случае затраты несет Подрядчик.

8.3. Устранение некачественно выполненных работ.

8.3.1. Если в процессе производства работ будут выявлены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет, в течение 7 (семи) рабочих дней после их обнаружения обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества, если иной срок не согласован Сторонами.

8.3.2. В случае если Подрядчик не устранит в согласованные сроки, некачественно выполненные работы, то Генподрядчику предоставляется право приостановить платежи по некачественно выполненным работам, до полной переделки таких работ Подрядчиком, а также применить положения п. 4.6. Договора.

8.4. Изменение в объеме работ.

8.4.1. Генподрядчик может дать письменное распоряжение Подрядчику на внесение в объем работ изменений такого рода, как:

- увеличение или сокращение объема работ, включенных в настоящий Договор;

- изменения уровней, линий, положений и размеров любой части работ;

- выполнение дополнительной работы, необходимой для завершения работ.

Если такие изменения влияют на общую стоимость или отдельные цены и сроки выполнения работ, то они должны быть оформлены дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.4.2. Если у Генподрядчика возникает необходимость в переделке ранее выполненной работы или замене материалов, то в этом случае Подрядчик обязан предоставить подробную попозиционную смету на рассмотрение и только после подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору может приступить к производству работ или заменить материалы.

8.5. Журнал производства работ.

8.5.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ по Объекту. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком или его представителем и Генподрядчиком или его представителем.

8.5.2. Журнал производства работ должен отражать весь ход производства работ на Объекте, а так же все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Генподрядчика и Подрядчика (дата начала и окончания этапов работ, сообщения об Актах предоставления строительной готовности, об Актах скрытых работ, о проведении испытаний, о фактах обнаружения дефектов, о фактах нарушения Правил производства работ и т.д.). Однократно в 7-мидневный срок Генподрядчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

8.5.3. Если Генподрядчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Генподрядчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

Статья 9. Переход рисков гибели или повреждения Объекта

9.1. Вместе с приемкой выполненных Работ, указанных в последнем Акту сдачи-приемки выполненных Работ на Объекте, Генподрядчик принимает все риски повреждения результата выполненных Работ.

9.2. До сдачи выполненных работ по последнему Акту сдачи-приемки выполненных Работ на Объекте Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения результата выполненных Работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Статья 10. Обеспечение давальческими материалами и оборудованием

10.1. Генподрядчик обеспечивает Подрядчика строительными материалами на давальческих условиях для выполнения Работ, предусмотренных Сметой, согласно перечню, приведенному в Приложении 2 к настоящему договору.

10.2. До начала Работ составляется ресурсная ведомость, в которой указывается перечень давальческих материалов и оборудования, с точным наименованием, количеством и качеством передаваемых и поставляемых материалов и оборудования.

10.3. Передача материалов и оборудования Подрядчику производится в соответствии с нормами расхода материалов, согласно Сметы, на основании доверенности по накладной унифицированной форме № М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону», с пометкой «Давальческие материалы».

10.4. По окончании работ по настоящему Договору материалы, предоставленные Генподрядчиком и не использованные Подрядчиком, возвращаются Генподрядчику. Возврат неиспользованных материалов осуществляется по накладной унифицированной формы № М-15 с пометкой «Возврат давальческих материалов».

Риск случайной гибели или порчи материалов и оборудования с момента передачи несет Подрядчик.

10.5. В случае уклонения Подрядчика от возврата неиспользованных материалов они подлежат оплате Подрядчиком, по ценам, указанным в накладных при их передаче в течение 5 (пяти) дней после предъявления соответствующего требования Генподрядчиком.

Статья 11. Гарантии

11.1. Результаты выполненных Работ (в т.ч. по этапу) должны в момент переда Подрядчиком Генподрядчику обладать качеством и другими свойствами, указанными в Договоре, требованиях СНиП, ТСН.

11.2. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результаты Работ (этапы работ), или с иными недостатками, которые делают этот результат не пригодным для использования, предусмотренного в Договоре, Генподрядчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения цены, установленной за работы;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда Генподрядчик решает устранить их своими силами или силами третьих лиц.

11.3. Подрядчик несет ответственность за возможность эксплуатации результата работ по настоящему Договору на протяжении гарантийного периода, указанного в п. 11.5. Договора. Гарантии качества распространяются на все результаты работ, выполненных Подрядчиком по Договору.

11.4. Подрядчик гарантирует:

- исполнение работ в полном объеме, предусмотренном проектной документацией, переданной Генподрядчиком, и в сроки определенные Договором;

- высокое качество работ в соответствии с условиями Договора;

- своевременное устранение недоделок, недостатков и дефектов, выявленных сторонами в ходе строительства и при приемке работ. Подрядчик обеспечивает соблюдение минимально необходимых для этого мероприятий и дополнительно согласованных сторонами сроков.

11.5. Гарантийный период эксплуатации результатов выполненных работ составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами последнего Акта выполненных Работ на Объекте.

11.6. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Генподрядчиком сроки. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика.

11.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Генподрядчик вправе составить односторонний акт и/или обратиться в независимое лицензированное экспертное учреждение, а равно к независимому лицензированному эксперту, с целью проведения квалифицированной экспертизы, на основе которой составляется односторонний рекламационный акт.

11.8. При несвоевременном устранении или отказе от устранения Подрядчиком дефектов и недостатков, указанных в рекламационном акте, Генподрядчик вправе за счет Подрядчика устранить дефекты и недостатки своими силами или поручить это третьим лицам.

11.9. В случае, когда производится устранение дефектов в работах, возникших в период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ, кроме дефектов, появившихся в результате неправильного использования или естественного износа результата выполненных работ либо его части, сроки гарантии на результат выполненных работ либо соответствующие его части продлеваются на время, в течение которого результат выполненных работы или его часть не использовались вследствие обнаруженного дефекта.

Статья 12. Имущественная ответственность

12.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в пределах причиненных убытков, а так же неустойки, являющейся штрафной, согласно условиям, предусмотренным Договором и законодательством России.

12.2. Стороны должны исполнять свои обязательства, вытекающие из Договора, надлежащим образом, оказывая друг другу содействие в их выполнении.

12.3. Ответственность Генподрядчика:

12.4.

12.5.

12.3.1. В случае просрочки оплаты Генподрядчиком выполненных работ в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Договора, Подрядчик имеет право потребовать от Генподрядчика уплаты пени из расчета 0, 5 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

12.4. Ответственность Подрядчика:

12.4.1. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, в том числе промежуточных сроков, определенных Календарным графиком выполнения работ, Генподрядчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0, 5 % от Стоимости работ по Объекту, за каждый день просрочки, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных такой просрочкой.

12.4.2. В случае возникновения со стороны третьих лиц и (или) контролирующих организаций претензий к Генподрядчику в связи с нарушением Подрядчиком необходимых противопожарных и взрывобезопасных мероприятий, мероприятий по охране труда и технике безопасности, нарушений миграционного законодательства РФ, а также по охране окружающей среды в течение всего периода выполнения работ в соответствии с Правилами производства работ на Объекте, Подрядчик обязан возместить Генподрядчику все понесенные расходы, а также уплатить штраф в размере 10% от суммы данного договора.

12.4.3. В случае нахождения на Строительной площадке иностранных рабочих, которые небыли заявлены Подрядчиком и по которым небыли предоставлены документы, указанные в п.7.28. настоящего Договора, Генподрядчик вправе удалить данного рабочего со Строительной площадке и потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10000 (Десять тысяч) рублей за каждого выявленное нарушение.

12.4.4. В случае нарушения более трех раз работниками Подрядчика установленных правил временно нахождения в бытовом городке и правил нахождения на Строительной площадке Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор, направив Подрядчику соответствующее уведомление, а также вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10% от общей стоимости работ по Договору.

12.4.5. В случае неисполнения Подрядчиком предписания, выданного Генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Генподрядчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0, 1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки исполнения предписания.

12.4.6. В случае утери, уничтожения, нерационального использования материалов и оборудования, переданных в монтаж от Генподрядчика Подрядчику в рамках настоящего Договора, Подрядчик обязан за свой счет приобрести указанные материалы и оборудование, и осуществить их монтаж.

12.4.7. В случае повреждения материалов и оборудования, переданных в монтаж от Генподрядчика Подрядчику в рамках настоящего Договора, Подрядчик обязан за свой счет восстановить указанные материалы и оборудование, и осуществить их монтаж.

12.4.8. Генподрядчик вправе в случае отсутствия со стороны Подрядчика мотивированных возражений на предъявленные Генподрядчиком претензии, удержать из сумм, подлежащих перечислению Подрядчику, суммы предъявленных Подрядчику пеней и штрафов. В случае если между Генподрядчиком и Подрядчиком возникнут разногласия, связанные с удержанием Генподрядчиком штрафных санкций по настоящему Договору из сумм, подлежащих перечислению Подрядчику за выполненные работы, и в последующем Генподрядчиком удержанные суммы будут перечислены Подрядчику, то это не будет являться просрочкой Генподрядчика в оплате выполненных Подрядчиком работ и штрафные санкции не начисляются.

Статья 13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 15-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка выполнения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

13.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 14. Изменение Договора

14.1. Генподрядчик вправе вносить изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется строительство. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Генподрядчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.2. Стоимость работ может быть изменена по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания обеими сторонами неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

Статья 15. Прекращение Договора

15.1. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

15.1.1. Если Генподрядчик обоснованно отказался от приемки выполненной Подрядчиком работы более двух раз;

15.1.2. Отставание Подрядчика от сроков, предусмотренных Графиком выполнения работ, составляет более чем 7 (семь) календарных дней;

15.1.3. Если Подрядчик не устраняет в установленные сроки недостатки Работ, предъявляемых в соответствии с условиями настоящего Договора;

15.1.4. Невыполнение Подрядчиком предписаний Генподрядчика более двух раз;

15.1.5. В иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ.

15.2. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в пункте 15.1., Договор будет считаться расторгнутым с даты указанной в уведомлении Генподрядчика Подрядчику о расторжении настоящего Договора. Уведомление Генподрядчика Подрядчику о расторжении Договора направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре.

15.3. В случае прекращения настоящего Договора Генподрядчик имеет право привлечь любых третьих лиц для исправления некачественно выполненных работ по настоящему Договору с отнесением стоимости затрат Генподрядчика на Подрядчика.

15.4. В случае прекращения договора по основаниям, вызванными виновными действиями Подрядчика, у Генподрядчика не будет никаких обязательств перед Подрядчиком кроме оплаты фактически выполненных и принятых Генподрядчиком работ.

15.5. Генподрядчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Генподрядчика от исполнения Договора.

15.6. При досрочном расторжении настоящего Договора по любым основаниям Подрядчик обязан передать в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней по акту Генподрядчику результат работ (в т.ч. результат незавершенных работ); строительную площадку, освободив предварительно от материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, обязан передать всю предусмотренную договором исполнительную документацию по производству работ. По факту выполнения указанных условий составляется двусторонний акт, с момента подписания которого условия настоящего пункта Договора считаются выполненными. Подрядчик обязан не позднее даты расторжения Договора вернуть Генподрядчику все уплаченные последним суммы аванса за вычетом произведенных Подрядчиком к моменту расторжения и документально подтвержденных расходов.

15.7. В случае досрочного расторжения (прекращения) Договора по основаниям, предусмотренным законом или Договором, оплата выполненных до досрочного расторжения Договора работ производится в форме безналичных расчетов перечислением денежных средств на счет Подрядчика. Расчеты производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного в течение 20-ти рабочих дней, после выполнения условий настоящего раздела Договора.

15.8. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Генподрядчика за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемого расторжения, в случаях:

- остановки Генподрядчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней;

- внесения Генподрядчиком изменений в проектную документацию, увеличивающих стоимость строительства более чем на 10% от стоимости строительства, указанной в смете.

Статья 16. Разрешение споров

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

16.2. При возникновении между Генподрядчиком и Подрядчиком разногласий, которые касаются объемов выполненных работ, спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Подрядчик. В случае, если проведение экспертизы затребовано Генподрядчиком, а по результатам экспертизы доказано отсутствие вины Подрядчика, Генподрядчик оплачивает эти расходы за свой счет.

16.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с п. 16.1. Договора, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке.

Статья 17. Особые условия

17.1. Подрядчик имеет право с согласия Генподрядчика передавать выполнение Работ по настоящему Договору полностью или частично третьим лицам, оставаясь ответственным перед Генподрядчиком за неисполнение и/или ненадлежащее выполнение ими таких работ.

17.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать результат Работ или отдельную его часть, а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика. Подрядчик без согласия Генподрядчика не имеет право переуступать свои права и обязанности по договору третьим лицам.

17.3. В случае принятия государственными органами Российской Федерации нормативных актов, влияющих на стоимость работ по настоящему Договору и на выполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору Генподрядчик и Подрядчик проведут переговоры по возможному изменений условий настоящего Договора.

17.4. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, передаваемых Сторонами друг другу в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия Генподрядчика. В противном случае Подрядчик возмещает в полном объеме доказанный ущерб, причиненный Генподрядчику, и уплачивает штраф в размере 25% от общей суммы Договора.

17.5. Всю информацию, имеющую отношение к настоящему Договору, Стороны предоставляют друг другу способом, обеспечивающим своевременную доставку соответствующей информации. Сторона считается уведомленной, если имеются достаточные доказательства, в том числе это могут быть сведения от почтовой службы, о доставке в известный адрес соответствующей Стороны уведомления, при этом не допускаются ссылки уведомляемой Стороны на неполучение такого уведомления по причине отсутствия уведомляемой Стороны по такому адресу.

17.6. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства России.

17.7. Условия настоящего Договора применяются к любым видам работ, выполняемым Подрядчиком по настоящему Договору, в той мере, в какой это необходимо для надлежащего выполнения соответствующего вида работ исходя из требований, предъявляемых строительными нормами и правилами, действующим законодательством к конкретному виду работ. Документация, указанная в настоящем Договоре, подлежит оформлению только в том случае, если оформление такой документации по выполняемым Подрядчикам видам Работ, предусмотрено строительными нормами и правилами, а также действующим законодательством РФ.

17.8. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.9. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

17.10. Приложения:

- Приложение № 1 – Смета;

- Приложение № 2 - Ресурсная ведомость и график поставки;

- Приложение № 3 -Календарный график выполнения работ;

- Приложение № 4 Правила временного нахождения в бытовом городке;

- Приложение № 5 - Правила нахождения на Строительной площадке;

- Приложение № 6 - Требования, предъявляемые к организации строительных площадок;

- Приложение № 7 – документы подтверждающие правоспособность Генподрядчика (копия свидетельства о государственной регистрации, копия свидетельства о присвоении ИНН, копия кодов статистики, выписка из ЕГРЮЛ не позднее 30-ти дней до даты подписания договора, заверенные печатью и подписью должностного лица);

- Приложение № 8 - документы подтверждающие правоспособность Подрядчика (копия свидетельства о государственной регистрации, копия свидетельства о присвоении ИНН, копия кодов статистики, выписка из ЕГРЮЛ не позднее 30-ти дней до даты подписания договора, заверенные печатью и подписью должностного лица):

Статья 18. Юридические адреса и реквизиты сторон