![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Образец ответа на претензию
Наименование предприятия ЗАКАЗНОЕ Адрес Тел.
00.00.0000 № (получатель)
(его адрес)
Ваша претензия о взыскании ________ руб. за __________________________
_____________________________________________________________________________
Приложение: 1.Перечень документов, обосновывающих отказ в удовлетворении претензии. 2. Перечень подлинных документов, возвращаемых заявителю претензии.
Руководитель предприятия подпись И.О.Фамилия
М.П.
ОБРАЗЕЦ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ.
Наименование предприятия
Адрес предприятия
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 00.00.0000
О взыскании неустойки за недо - поставку (просрочку поставки) продукции
Цена иска руб. Согласно договору (контракту), заключенному между нашими предприятиями (заказу, принятому к исполнению) от 00.00.0000 № _________ ответчик принял обязательство поставить в ___________ продукции на сумму __________ руб. Данная продукция была поставлена не в полном объеме Недопоставка составила по цене
В связи с этим нами была заявлена претензия ответчику от «__»_________ 20__ г. № __________ которая им отклонена по мотиву ________________________________ (указываются причины отказа в удовлетворении, претензии) Отказ ответчика в удовлетворении претензии считаем необоснованным по следующим основаниям (указываются обстоятельства, подтверждающие исковые требования) На основании изложенного просим Арбитражный суд взыскать с ответчика неустойку в размере %, что составляет руб. от суммы недопоставленной (недопоставленной в срок) продукции (с учетом восполнения недопоставки неустойка уменьшается на 50% и составляет руб.) и расходы по госпошлине 1200 руб.
Приложение: 1. Копия претензии от «» 20__ г. № 2. Почтовая квитанция, выписка из реестра почтовых отправлений и т.п. об отсылке претензии ответчику. 3. Ответ на претензию, если он получен. 4. Почтовая квитанция, выписка из реестра почтовых отправлений и т.п. о направлении копии искового заявления ответчику. 5. Платежное поручение о перечислении государственной пошлины. 6. Документы, ранее приложенные к претензии, подтверждающие исковые требования. 7. Договор (контракт)
Руководитель предприятия подпись И.О.Фамилия Тема «Организация работы с документами в учреждении» Цель работы: закрепить тему «Организация работы с документацией» и рассмотреть документы, являющиеся основой для организации делопроизводственного процесса на предприятии.
|