![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
На руководящих должностях не менее 5 лет ⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7
Итого: количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет – _____ человек. количество специалистов с опытом работы более 5 лет – _____ человек. Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: ____________________________________________________________
Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):
Должность уполномоченного лица _______________ ____________________ (подпись) (расшифровка подписи) МП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Примерная форма договора подряда на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта Договор N ______ на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта ___________________________________________________________________________ многоквартирного дома N _____ по ул. _________________________ в 20___ году
г. Няндома " ____" _____________ 20__ г.
Товарищество собственников жилья «Северная жемчужина», именуемое в дальнейшем ТСЖ «Северная жемчужина», в лице председателя Хандриковой Ирины Владимировны, действующей на основании решений внеочередного общего собрания собственников помещений № б/н от 15 июля 2014 года в многоквартирном доме по адресу: г.Няндома, ул.60 лет Октября, д.31 и устава ТСЖ «Северная жемчужина» (далее – Заказчик), с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________ (полное наименование подрядной организации) в лице ___________________________________________________________, действующего на основании __________________________________(далее – Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. " Заказчик" поручает, а " Подрядчик" принимает на себя обязанность по ведению строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома № 31 по ул. 60 лет Октября в г.Няндома Архангельской обл. подрядной организацией " ______________________", юр. адрес: ________________________. 1.2.Основанием для заключения Договора является протокол открытого конкурса по отбору организации, осуществляющей строительный контроль №_____ от «___»____________2016г.
2. Сроки действия договора
2.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору определяются сроками договора подряда при проведении капитального ремонта многоквартирного дома № 31 по ул. 60 лет Октября в г.Няндома Архангельской обл от ____________20____г.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Цена договора составляет 69 740 (шестьдесят девять тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС, стоимость работ увеличению не подлежит. Включает в себя все предусмотренные действующим законодательством налоги, сборы и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ, затраты, связанные с выполнением работ. 3.2. Авансовый платеж договором не предусмотрен. 3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком после подписания акта комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.
4. Права и обязанности сторон 4.1. Подрядчик обязан: - вести работы по настоящему договору при наличии действующего свидетельства о допуске к производству работ по строительному контролю, выданному СРО, в соответствии с действующим законодательством. При ведении строительного контроля руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 " О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" 4.2. К функциям строительного контроля в период проведения работ относятся: - контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям, технической и сметной документации; - отслеживание своевременного и обоснованного внесения изменений в сметную документацию; - контроль наличия и правильности ведения подрядной организацией исполнительной документации с еженедельной записью в журнале производства работ и утверждением представленной исполнительной документации; - контроль за выполнением графиков производства работ; - контроль за качеством и технологией выполнения работ и их соответствия установленным нормативам; - проведение совместно с подрядной организацией и Заказчиком контрольных обмеров выполненных работ и составление соответствующих актов; - освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов; - проверка наличия у подрядной организации документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний; - контроль соблюдения подрядной организацией правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов; - контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выявления; - контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства; - оценка (совместно с подрядной организацией) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением подрядчиком требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов; - приемка выполненных работ; - участие в комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, с согласованием акта выполненных работ по форме КС-2. 4.3. Подрядчик обязан осуществлять строительный контроль в соответствии с календарным графиком выполнения подрядной организацией работ на объекте. 4.4. Результаты строительного контроля подтверждаются штампом лица, осуществлявшего строительный контроль, печатью и подписью Подрядчика на актах выполненных работ. 4.5. Заказчик вправе: - требовать от Подрядчика надлежащего выполнения настоящего договора.
5. Ответственность сторон 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 5.2. В случае установления решением суда выявленных контролирующим органом завышенных объемов и стоимости выполненных работ, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 30 % от суммы фактически нанесенного ущерба. 5.3. Кроме штрафных санкций Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику ненадлежащим исполнением договорных обязательств.
6. Срок действия договора и его прекращение
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами (с приложением печатей) и действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору в полном объеме. 6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в следующих случаях: 6.2.1. Если Подрядчик неоднократно (более двух раз) не исполняет функции строительного контроля, предусмотренные договором. 6.2.3. Если Подрядчик уклонился от участия в совместных технических совещаниях (более двух раз) или отсутствовал при проведении освидетельствования скрытых работ. 6.2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 6.3. По всем фактам неисполнения функций строительного контроля Заказчик составляет соответствующий акт, который вместе с претензией направляет Подрядчику в трехдневный срок. 6.4. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора, в соответствии с пунктом 6.2., Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. При расторжении договора понесенные Подрядчиком затраты не компенсируются.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в трехподлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 2 экземпляра - Заказчику и 1 экземпляр - Подрядчику. 7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Архангельской области. 7.4. Стороны не вправе вносить изменения, дополнения в условия настоящего договора без письменного согласования таких изменений, дополнений с Управлением строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район». При отсутствии указанного согласования, любые изменения, дополнения и приложения к договору являются недействительными. 7.5. Все изменения и дополнения к договору оформляются путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 7.6. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
БИК 041117601 КПП 291801001
|